Opschorten boete wegens vertraging door corona (Beantwoord op 25-03-2020)
Vraag
We hebben van onze aannemer een schrijven ontvangen waarin hij stelt dat hij geen vertragingsboete hoeft te betalen wegens overmacht veroorzaakt door het coronavirus. Onze opleverdatum staat vast op 1 april. Echter hebben wij reeds voor het uitbreken van de coronacrisis een aangepaste planning ontvangen waarin onze opleverdatum opschuift naar 31 juni.
Bijkomend stellen wij vast dat het pleisterwerk momenteel doorgaat, met inachtname van de regels. Onze stelling is dat de werken die voor komende maand gepland staan (pur spuiten, vloerverwarming, chape gieten) uitgevoerd kunnen worden met inachtname van de coronaregels.
Het opschorten van de vertragingsboete vanaf 1 april tot einde coronamaatregelingen, lijkt ons niet terecht. De vertraging werd eerder al veroorzaakt en er kan verder gewerkt worden. Zien wij dit correct?
Antwoord
Zonder kennisname van de overeenkomst en onder voorbehoud lijkt jouw standpunt juist. De coronacrisis wordt aangewend voor van alles en nog wat. In dat geval blijkt de vertraging reeds ontstaan te zijn voor de maatregelen zodat dit argument faalt. Anderzijds kan het best zijn dat jouw aannemer getroffen is door overmacht. Dit zal in concreto moeten beoordeeld worden. Geval per geval. Gezond verstand zal moeten overheersen in de beoordeling van de gevolgen van deze crisis.
Volg de berichtgevingen over de maatregelen die de bouw treffen nauwgezet op. Haast dagelijks worden de maatregelen aangepast.
Beantwoord door: Mark Huygen , Huygen Advocaten
Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer
Mitsubishi Electric Europe
Zorgeloos de winter in? Waarom je je warmtepomp best laat onderhouden in het najaar
Met een lucht-luchtwarmtepomp verwarm en koel je je woning op een energiezuinige manier.
